工程监理合同(汇编15篇)
在人们的法律意识不断增强的社会,很多场合都离不了合同,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编整理的工程监理合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
工程监理合同1项目名称:_____________________________________________
委托方:_____________________________________________
监理方:_____________________________________________
付款方:_____________________________________________
委托方_______________与监理方_______________,经双方协商一致,签订本合同。
一、委托方委托监理方监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:
1.信息系统工程名称:____________________________________________
2.信息系统工程地点:____________________________________________
3.信息系统工程总投资:__________________________________________
4.本合同签订地点:______________________________________________
二、本合同中的有关词语含义于本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
1.本合同标准条件(第二部分);
2.本合同专用条件(第三部分);
3.本合同附加合同条款(第四部分);
4.实施监理方案和内容(第五部分);
5.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理方向委托方承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中的议定范围内的监理业务。
五、委托方向监理方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理方支付报酬。
本合同自_______年_____月_____日开始实施,至_______年______月______日完成。
本合同一式_____份,具有同等法律效力,委托方______份,监理方_____份。
委托方
单位名称:____________(公章)
________年____月____日
法定代表人(签章):____________
委托代理人(签章):____________
联系人(签章):____________
住所(通信地址):____________
电话:____________
传真:____________
开户银行:____________
帐号:____________
邮政编码:____________
监理方
单位名称:____________(公章)
________年____月____日
法定代表人(签章):____________
委托代理人(签章):____________
联系人(签章):____________
住所(通信地址):____________
电话:____________
传真:____________
开户银行:____________
帐号:____________
邮政编码:____________
付款方
单位名称:____________(公章)
________年____月____日
法定代表人(签章):____________
委托代理人(签章):____________
联系人(签章):____________
住所(通信地址):____________
电话:____________
电挂:____________
开户银行:____________
帐号:____________
邮政编码:____________
工程监理合同2一、单项选择题 (共 50 题,每题 1 分。每题的备选答案中,只有 1 个最符合题意。)
1、监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收,签署( D )意见。
A.业主 B.总监理工程师 C.承包单位 D.监理单位
2、下面表述中错误的一项为( D )。
A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作
B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案
C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展
D.监理大纲、监理规划、监理实施细则互相关联,必须齐全,缺一不可
3、建设工程监理的基本程序宜按( D )实施。
A.编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则,开展监理工作
B.编制监理规划,成立项目监理机构,编制监理细则,开展监理工作
C.监理规划,成立项目监理机构,开展监理工作,参加工程竣工验收
D.成立项目监理机构,编制监理规划,开展监理工作,向业主提交工程监理档案资料
4、项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动,称为(D )。
A.平行检验 B.交接检验 C.隐蔽工程验收 D.互检
5、《建设工程质量管理条例》规定,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,并注明工程( C )使用年限。
A.经济 B.最长 C.合理 D.法定
6、下列各项活动中,( D )属于工程建设监理。
A.质量、工期、投资控制 B.质量、工期、施工成本控制
C.制定设计文件并对设计目标控制 D.确定工程项目总目标
7、项目监理人员应参加由( B )组织的设计技术交底会,总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。
A.总承包单位 B.建设单位 C.设计单 D.监理单位
8、凡是( B )的单位,均可称为监理 ……此处隐藏29510个字……作过程中提出的合理化建议,使委托人得到了经济效益,委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。
第四十六条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。
监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。
第四十七条 监理人在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。
第四十八条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权,委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。
争议的解决
第四十九条 因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿,双方应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,如仍未能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。
第三部分 专用条件
第二条 本合同适用的法律及监理依据:
第四条 监理范围和监理工作内容:
第九条 外部条件包括:
第十条 委托人应提供的工程资料及提供时间:
第十一条 委托人应在__天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
第十二条 委托人的常驻代表为________。
第十五条 委托人免费向监理机构提供如下设施:
监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下:
补偿金额=
第十六条 在监理期间,委托人免费向监理机构提供__名工作人员,由总监理工程师安排其工作,凡涉及服务时,此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供__名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作,但不对此类人员及其行为负责。
第二十六条 监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失〔累计赔偿额不超过监理报酬总数(扣税)〕:
赔偿金=直接经济损失×报酬比率(扣除税金)
第三十九条 委托人同意按以下的计算方法,支付时间与金额,支付监理人的报酬。
委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作报酬:(报酬:附加工作日数×合同报酬/监理服务日)
委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付额外工作报酬:
第四十一条 双方同意用___支付报酬,按__汇率计付。
第四十五条 奖励办法:
奖励金额=工程费用节省额×报酬比率
第四十九条 本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
附加协议条款:
工程监理合同14委托人(甲方):_________________法定代表人:_________________
监理人(乙方):_________________法定代表人:_________________
一.乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,直至本项目完工.必须继续执行甲、乙双方签订的<>的具体规定。
二.本协议为双方签订的<>的延续,直至整个项目的竣工验收完毕,包括原合同规定的内容。绿化、道路等工程不再另行聘请监理。
三.本协议有效日期为:_________________年_____月______日至本项目竣工验收,费用按月包干结算的方式。
四.监理费用
按月计算,包干价格为__________万/月.乙方必须保证监理人员5人以上,如遇工程进度加快,乙方必须机动增加监理人员,以保证工程质量。
委托人(甲方):_________________监理人(乙方):_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
_________________年______月______日_________________年______月______日
工程监理合同151.FIDIC《施工合同条件》规定,工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后,承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指(C)。
A.完成扫尾、清理施工现场工作
B.完成所有缺陷修复工作
C.能按预定目的交给业主占用或使用
D.完成主体工程的施工任务
2.按照市场行情约定价值的合同,合同履行时市场行情发生波动,则(D)。
A.价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格执行
B.价格下降按原价格执行,价格上涨按新价格执行
C.无论上涨还是下降均按新价格执行
D.无论上涨还是下降均按原合同价执行
3.因施工企业破产导致发包人解除合同后,合同的(D)条款仍对双方具有约束力。
A.质量
B.工期
C.解决争议
D.结算
4.合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充,这体现了(C)的原则。
A.诚实信用
B.全面履行
C.法定履行
D.约定履行
5.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评,以确定候选中标人的是(B)。
A.专家评审
B.定性评审
C.定量评审
D.资格评审
6.在施工过程中,如果发包人需要撤换监理工程师,应至少于换人前(A)天以书面形式通知承包人,并继续履行前任作出的书面承诺。
A.7
B.14
C.28
D.30
7.合同被变更、撤销的前提是(C)。
A.合同欠缺生效条件
B.合同无效
C.当事人提出请求
D.人民法院有权变更、撤销合同
8.FIDIC《施工合同条件》中,选择指定分包商的基本原则是(B)。
A.由承包商负责协调管理
B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害
C.指定分包商的违约责任由承包商承担
D.承包商应向指定分包商收取协调管理费
9.FIDIC《施工合同条件》规定,工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后,承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指(C)。
A.完成扫尾,清理施工现场工作
B.完成所有缺陷修复工作
C.能按预定目的交给业主占用或使用
D.完成主体工程的施工任务
10.当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担责任的保证是(A)。
A.一般保证
B.连带责任保证
C.法定保证
D.委托保证